工期索赔的依据有哪些? 1合同约定或双方认可的施工总进度规划;2合同双方认可的详细进度计划;3合同双方认可的对工期的修改文件;4施工日志、气象资料;5业主或工程师的变更指令;。工期索赔指的是什么意思? 1、无论什么索赔都是依照合同或者合同的补充协议来定,所以主要看合同的违约条款是如何规定的;2、一般产生工程索赔有以下几种常见原因:因建设方的原因,造成了窝工或者工期延误;或者设计的变更导致工程量的增加。3、施工方需保留有足够的证据,证明建设方的行为已经违反了合同约定,需按合同约定赔偿损失。工期索赔一般有几种方法,是什么? 索赔主要有两种方式:签证索赔和非签证索赔。工期索赔的常见原因是建设单位拖欠工程款(预付款、进度款(包括签证款)、结算款、保修金)导致的工期延误,可以进行工期索赔;其次为材料、机械、施工场地(如七通一平)的交付迟延引起的工期延误,可以进行工期索赔;其次为工程质量鉴定期间,如果鉴定结论为合格,工期相应顺延,可以进行工期索赔。工期索赔主要注意事项:有权不用,过期作废。工期索赔应当依据合同及相关法律法规,在相应期间内,以适当方式提出索赔意向;如若不提出意向,在工期索赔事项发生后仍继续实际履行承包合同,则索赔权利因届期不行使而作废。其他事项可向我咨询 工程专业律师 刘工期索赔的问题。 1.工期索赔的处理原则(1)不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为\"可原谅的拖期\"和\"不可原谅的拖期。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期,不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。这两类工程拖期的处理原则及结果均不同。(2)共同延误下的工期索赔的处理原则 在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为\"共同延误。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定\"初始延误\"者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。②如果初始延误者是业主,则在业主造成的延误期内,承包商既可得到工期延长,又可得到经济补偿。③如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的时间段内,承包商可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。2.工期索赔的计算方法工期索赔一般采用分析法进行计算,主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。律图工期索赔栏目,为你介绍工期索赔法律知识,让你快速知晓工期索赔的计算方法是什么,工期索赔报告怎么写,工期索赔内容有哪些,工期索赔费用是多少,并为你带来了。什么是工期索赔,工期索赔的关键环节是什么 【网友咨询】工期索赔的关键环节是什么?【律师解读】什么是工期索赔工期索赔指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期;是由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误,。
随机阅读
- 小荷亭亭水中仙 桃花源的作文
- 生活中你遇到过哪些困难?是怎样克服的?想一想,写一写,总结一下心得体会。 经营生产活动中的种种困难
- 4托超时空 如何评价「电影《超时空同居》」?
- 雅居乐锦城 花都雅居乐锦城一期属于
- 星云法师 面相 影响男人财运的女人面相(50分)
- 氧化铝片区道路 谁知道云南天南冶化工有限公司在云南文山的项目情况,以及是哪个设计院设计的。
- 悉尼除了维多利亚女王大厦和皮特街外还有什么购物的地方? 悉尼维多利亚女王购物中心
- 海口永万路老北京刷羊肉 霍州煤电白龙煤矿领导是不是共产党员
- 受让方收购意向书 股权收购意向书样本
- 再来一次脑洞大师90 如何通过微信小游戏脑洞大师第49至56关
- 3000万年前的地球是什么样子 夏特的网主要情节
- 越字书法草书怎么写 汉字书法草书 怎写
- 的重大利好还是利空 重大资产重组是利好还是利空呀?
- 法官如何正确处理公与私的关系 如何做一名合格的法院工作人员
- 国网北京大兴供电公司领导班子 全民健身日活动总结
- 1314永久皇马 14-15赛季巴萨与13-14赛季的皇马哪个更强
- 松江到康桥半岛地铁 上海地区所有大润发超市的具体地址
- 想去徽州古城玩,有什么好玩的和好吃的? 徽州古城新安碑园
- 二硫化钼是否属于危险化学品 三氧化钼pH值多少
- 永久a一5型山地自行车价格多少钱 几千块的山地自行车比几百块的山地自行车好在哪?