工期拖延索赔事项有哪些 工期,是建筑工程的核心问题之一,可以讲没有不重工期的建筑工程,任何建设单位及施工企业,在签订建筑工程合同前,都会对工期进行约定。但在实际施工中,导致工期拖延的工期索赔一般有几种方法,是什么? 索赔主要有两种方式:签证索赔和非签证索赔。工期索赔的常见原因是建设单位拖欠工程款(预付款、进度款(包括签证款)、结算款、保修金)导致的工期延误,可以进行工期索赔;其次为材料、机械、施工场地(如七通一平)的交付迟延引起的工期延误,可以进行工期索赔;其次为工程质量鉴定期间,如果鉴定结论为合格,工期相应顺延,可以进行工期索赔。工期索赔主要注意事项:有权不用,过期作废。工期索赔应当依据合同及相关法律法规,在相应期间内,以适当方式提出索赔意向;如若不提出意向,在工期索赔事项发生后仍继续实际履行承包合同,则索赔权利因届期不行使而作废。其他事项可向我咨询 工程专业律师 刘工期索赔的基本原则? 工期索赔的基本原则?工期索赔的基本原则、共同延误和交叉延误的处理原则、工期索赔的计算方法?发生不可抗力时,费用索赔和工期索赔的范围是什么? 1、费用索赔 通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场工期索赔的计算方法是怎样的? (1)网络分析法:网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划,比较两种工期计算结果,计算出工程应顺延的工程工期。(2)比例分析法:比例分析法通过分析增加或减少的单项工程工期索赔要依据什么规定 在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使用预定的施工计划受到干扰,造成工期延长。这样,对合同双方都会造成损失。承包人提出工期索赔的工期索赔的条件是什么? 很多施工企业管理粗放,算大帐、不会进行成本控制,更没有意识到工期的重要性,导致在工程完工后难以要回工程款,甚至被巨额索赔。对施工企业来说,关注工期就是关注工程利润。现就建设工程领域工期问题进行汇总,希望对施工企业有所帮助。这些情况可以进行工期索赔!甲方市场导致几乎所有施工合同,都约定了承包人较重的工期违约责任。当发包人故意放缓工程进度时,若承包人不能按照合同约定申请工期顺延,那么不仅成本增加,而且还有可能被反索赔。1、承包人要时刻关注工期,对以下原因造成的工期延误,要按照合同约定进行工期索赔和工期顺延:(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料;(3)发包人未及时办理许可、批准行政审批手续;(4)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏;(5)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知;(6)发包人增加工作量;(7)发包人设计变更未提前通知,影响关键线路施工;(8)发包人供应材料不及时或供应材料存在质量问题,影响关键线路施工;(9)发包人直接发包的其他工程未能及时进场,或其未按照总包方进行工期索赔和费用索赔的方法分别有哪些? 工期索赔2113的计算方法有哪些?1、网络5261分析法是利4102用进度计划的网络图,分析其关键线路。1653如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时限制而成为关键时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。可以看出,网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制,才能依据网络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的,容易得到认可。2、比例计算法简单方便,但有时不符合实际情况,比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。工程索赔的原则是什么? 工程索赔的原则包括要以合同为依据、及时提交索赔意向书、必须注意资料的积累。值得注意的是,收集的证据要确凿,理由要充分,所有工程费用和工期索赔应附该项目现场监理常用的计算索赔工期的方法有哪些? (1)网络分析法:这是通过分析索赔事件发生前后网络计划工期的差异 计算索赔工期的。它适用于各类工期索赔。(2)对比分析法:此法较简单,适用于索赔事件仅影响单位工程,或
随机阅读
- 湿疹是因为什么引起的
- 超柔绒是什么 超柔绒怎么做的
- 谈对象软件app下载 比较火的恋爱app软件有哪些?
- 张爱玲的经典语句有哪些? 都市碎事:离婚的女人
- 求异形庇护所 谁有异形庇护所第四季第四集第五集的中文字幕~~~~跪求啊~~等得我想死!~~~
- 在第二次世界大战中,各国在师一级编制有什么区别? 德步摩托化师配置
- 小鼓气呼呼 偶然的发现作文
- 骇客小说txt全集免费下载 骇客伶姨贼书吧
- 没理请律师团队能赢吗 我想问一下律师,我要是去法院告,怎么告,能赢的机率大吗?大概需要花多少钱?
- 南京航空航天大学毛概题库 南京航空航天大学有「哪些老师」的「哪些课」值得蹭?
- 徐州海天石化有限公司怎么样? 徐州海天石化有限公司待遇
- 无锡市新艺液压气动机械厂怎么样? 无锡新艺液压气动机械厂
- 实验室的室温和气压一般是多少? 实验室标准温度与气压
- 深圳市肿瘤医许鹏飞教授 过敏性肠炎 疑似过敏性肠炎
- 买车东说一句西说一句 同时由东向西行驶的俩辆车,一个大车一个小车,正走着路的中间坏了一辆车,请您能告诉我这是谁的责任吗?
- 六氟化硫红外成像检漏仪 红外成像仪为什么能够检测sf6泄漏
- 四川风味豆豉酱怎么做 豆豉酱
- 黄芪无价阿魏无真 黄芩无假,阿魏无真。黄芩指什么,阿魏指什么?为什么?
- 美人鱼小姐 出演星爷美人鱼的亚洲小姐是谁
- 武林群侠传官网 武林群侠传2官网