关于工期索赔的工作联系单

监理向甲方索赔工期工资联系单怎么写 依据合同约定，第几条规定，f已经超期，非监理责任，现在公司收款困难，兄弟们工资已经延期，根据合同第几条规定，延期款项计算方式 因业主自身原因将施工工期顺延17个月，施工单位怎么索赔？ 工程索赔是指承包商在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求，要索赔成功并不容易。根据实际经验，概括来讲索赔应做到“有理”、\"有据\"、\"有度\"、\"按时\"四个方面。“有理”就是要以招标文件、合同条款及相关的法律法规为依据；工期延误的责任到底该谁承担要分析清楚？有据“时要做到相关的证据要详实、可靠、完整；比如提供施工图迟后造成工期延误就要有相关收发文的原始记录；“有度”就是要有详细的计算过程，比如延期17个月是如何计算来的？被影响的工作是否为关键工作？“及时”就是要及时发出相关的索赔报告、严格按程序执行。如果没按规定程序报告，施工单位也要承担责任。长达17个月的延误如果平时没有阶段性的索赔意向、索赔报告，集中索赔很难成功。除了索赔17个月工期外，你方尚可以根据合同索赔经济损失，比如误工损失等。索赔手段主要有：谈判、调解、仲裁或诉讼等，需要根据实际情况采取。 工程联系单和签证单的区别，请具体介绍下两者区别和适用范围 工程联系单和签证单的区别如下： 1、工程联系单是用于甲、乙双方日常工作联系。甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程，是工程索赔等强有力的证明材料。工作联系单可以是甲方、监理、施工方等任何一方出具，关于工程中某项事宜的工作联系用。2、工程签证单是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。应具有与协议书同等的优先解释权；工程签证若与工程变更有关，必须与之相对应，不能随意修改变更意图,工程签证单是作为甲、乙双方结算的重要依据。3、工程联系单的适用范围是甲、乙双方日常工作，工程签证单的适用范围为承发包双方在施工合同履行过程中的补充协议。扩展资料 1、工程联系单的要求：第五条 施工单位应综合考虑施工进度计划、现场情况，加强施工前的图纸审查等技术管理工作，及时在工程联系单中说明需要事先协商或联系的事项。施工单位在工程联系单中列出的项目名称，应符合《建设工程工程量清单计价规范》关于分部分项工程项目、措施项目或其它项目的划分设置规定，并说明各项目的特征。提出合同外新增项目、桩基等隐蔽工程的变更，须报综合单价及预算总价。施工... 什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 共1个回答 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期... 什么是工期索赔,工期索赔的关键环节是什么 【网友咨询】工期索赔的关键环节是什么?【律师解读】什么是工期索赔工期索赔指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期;是由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，... 2018年最新工程工期索赔联系函范本是什么样子的 你好，你所要的格式为：致 XXXXXXXXXXX 份有限公司的函 XXXXXXXXXXXXXX 股份有限公司：根据工期和施工总进度计划安排，XX#楼楼地面垫层施工为每天 确保至少一层，我方在... 工程工期延误索赔函怎么写? 用一个标准表格，把实际发生的情况说明白，如果你想索赔工期就说明白要索赔多少工期，如果是索赔因延误造成的经济损失，就列出详细，负责人签上字，盖上章，报监理、甲方审批签字确认。 建筑工程中的工作联系函，工作联系单，现场签证单三者的作用，功能，目的分别是什么，区别在哪里？ 1、工作联系函一般用于各个施工方或监理方之间相关事务的商讨，即公司之间的正式通信。一般发工作联系函都是甲方有事要求乙方做，或者有什么问题需要联系对方，而工作联系函就相当于是正式的文件。电话联系固然可以，但是工作联系函才是最正式的方式，而且也方便双方记录。2、工程施工中如果甲方、乙方与监理方有需要进行沟通和协商的事宜，或者在工程施工中有需要更改的地方，为了避免出错，可以通过工作联系单的方式进行沟通，例如在施工过程中，监理方或者施工方想给甲方提出某些合理化建议，或者有其他相关事宜需要甲方配合协助的都可以通过工作联系单的方式进行沟通。工作联系单可以视为对某项事物是否可行的一个请求函，在工程索赔中，工作联系单是强有力的证明材料之一。3、工程签证按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明（注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。扩展资料：在施工当中，各方有需要沟通与协商的事宜，... 工程因政府拆迁未完成中途停至施工,工程索赔联系单怎么写? 根据合同法、施工合同示范文本等的规定，非施工单位的原因停工是可以进行索赔的：工期和费用，可以用工程联系单的形式提出：首先是什么原因，工地现场的机械、人员、材料情况，持续的时间等，可以以表格的形式列明。 施工单位工期索赔 施工单位工期索赔: 1、不可抗力因素 2、因业主、设计原因造成工期损失 3、还要看合同对工期的具体约定对施工项目工期索赔的探讨【摘要】施工进度管理中，索赔是一项不可避免的工作，工期索赔又因其特殊微妙的意义使得做好这项工作就更需要技巧。本文以消防特勤站工程的工期索赔为例，提出了几点看法。【关键词】工期索赔 施工进度计划 索赔意向书 索赔报告建筑工程项目由于建设周期长、涉及的经济关系和法律关系复杂、受自然条件和客观因素的影响大，导致工程的实际施工情况与招标投标时的工程情况相比往往会有一些变化，这或多或少都会对项目施工工期有所影响。因而会涉及到工期索赔工作。一、工期索赔的必要性与概念随着建筑市场的发展，施工项目管理已成为施工企业经营管理体制的核心，项目索赔工作是反映项目管理水平的一个重要方面，索赔工作的好坏直接影响到工程经济效益。这里仅论述施工项目的工期索赔。工期索赔是指承包人在合同实施过程中，由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔。它形式是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。一旦获得批准合同工期顺延后，承包人不仅免除了...

#政府工程#工程索赔#法律#工程联系单#合同管理