什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 共1 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期。装修合同里面写明工期延误上限一个月赔偿,这个条款有效吗? 一、合同有效。判断合同是否有效,是按照《中国人民共和国合同法》第五十二条的规定来审查,即有下列情形之一的,合同无效。(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。显然,约定工期延误按照每日千分之一赔偿并不符合上述的情形,当属有效合同。二、法律适用时是否一定按照以上约定处理?工期延误按照每天千分之一赔偿,属于一种违约金条款。对于违约金,我国合同法也是有明确规定的,即第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”。该条的意思是说,正常情况下违约金是遵循当事人之间的约定,要符合意思自治。但还有一个例外的规定即“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务”。按照以上的规定,如果违约金确实。工期延误索赔怎么计算 1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。。工期延误,施工索赔问题 1事件1 2不可以索赔,由于承包单位自身原因造成;2事件3 要看是否总的进度缩短,如果是可以拿工期提前资金还不是技术措施费索赔原则:1、不应该由施工单位承担的。如果甲方原因造成工期延误,可以索赔哪些内容 索赔内容:停工机械台班租赁费。劳工工资,现场管理人员费用,场地租赁费。由于甲方误工造成的其他经济损失。工程延误是由于承包人自身的原因造成,监理工程师必须严格控制工期延误。对工期延误常用的制约方式有:停止付款;追究工期延误的误期损失赔偿;终止对承包方的雇佣,并追究承包人给业主造成的经济损失赔偿。索赔就是受到损失的一方当事人向违约的一方当事人提出损害赔偿的要求,相对而言,违约的一方受理另一方的索赔要求,即称为理赔。索赔和理赔是一个问题的两个方面,在受害方是索赔,在违约方是理赔。罚金条款:当一方未履行合同义务时,应向对方支付约定金额的罚金,以补偿对方的损失。延误合同工期赔偿标准一天多少元 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。【网友咨询】工期延误索赔怎样计算,延误索赔的依据是什么?【律师解答】工期延误索赔的计算方法:1)总费用法:较简单,基本思路:按现行计价规定计算索赔值,另外也可按。延误工期怎么赔偿标准,延误工期赔偿标准 建筑单位在施工的时候,会先确定一个具体的工期,在工期范围里面建筑施工单位就必须要完成好相应的施工内容,不得延误。。施工合同中工期延误赔偿金一天是多少?最高是多少? 一、根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。。
随机阅读
- 临沂大学有几个校区及校区地址 哪个校区最好 临沂广播电视大学费县分校怎么样
- 古语多妙寄的下联 古语中表示“没有”的一个字有哪些?
- 新版火车票上的”军”字和”农”字代表什么意思 新版火车票上面的字体
- 哈麦隆林业资源木材树种 地球上的森林资源还有多少
- 传送带与水平面的夹脚
- 北京的 朝阳旺角小区附近的医院
- 葫芦岛杨家杖子毛屯二首楼房 买葫芦岛杨家杖子经济开发区的楼房多少钱一平米?能办户口吗?都什么程序?
- #石家庄神洲七星 石家庄神州七星大酒店地址
- 足踝扭伤因采用那种紧急措施 足踝扭伤应采取哪种急救措施
- 求英雄联盟安妮的声音(那个你看见了我的小熊吗?) lol安妮你看见我的小熊了吗
- [同城播报]上街区区委理论学习中心组学习会议召开 赵晨阳 上街
- 神武门派贡献点去哪里看 神武去哪里重置点
- 挖掘机破碎锤氮气压力 挖掘机破碎锤怎么充氮气求解
- 涿州哪个顺丰快递离永乐村近 北京有哪些地方在历史上是属于河北省的?
- 阳女火六局 命主廉贞 身主火星是什么意思?求解!谢谢 命主廉贞身主火星阳男水二局
- 河北省廊坊市香河县的邮编是多少 河北省廊坊市香河县邮编是多少6
- 合肥经开区街道办地址是什么? 合肥逍遥津街道办事处电话
- 东莞市《出生医学证明》管理实施意见 出生医学证明自查工作总结
- 黄芪无价阿魏无真 黄芩无假,阿魏无真。黄芩指什么,阿魏指什么?为什么?
- 燕郊锦绣华庭多少钱?是大产权吗?精装修吗? 燕郊锦秀华庭租房