工程竣工推后一个月，监理向业主提出工期索赔，合理吗 索赔肯定是合理的，具体数额，要参照合同，合同没有明确说明，那就得按照国家有关标准。国家有这方面的专门的标准。
因业主自身原因将施工工期顺延17个月，施工单位怎么索赔？ 工程索赔是指承包商在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求，要索赔成功并不容易。根据实际经验，概括来讲索赔应做到“有理”、\"有据\"、\"有度\"、\"按时\"四个方面。“有理”就是要以招标文件、合同条款及相关的法律法规为依据；工期延误的责任到底该谁承担要分析清楚？有据“时要做到相关的证据要详实、可靠、完整；比如提供施工图迟后造成工期延误就要有相关收发文的原始记录；“有度”就是要有详细的计算过程，比如延期17个月是如何计算来的？被影响的工作是否为关键工作？“及时”就是要及时发出相关的索赔报告、严格按程序执行。如果没按规定程序报告，施工单位也要承担责任。长达17个月的延误如果平时没有阶段性的索赔意向、索赔报告，集中索赔很难成功。除了索赔17个月工期外，你方尚可以根据合同索赔经济损失，比如误工损失等。索赔手段主要有：谈判、调解、仲裁或诉讼等，需要根据实际情况采取。
计算工期索赔天数 致使土方量增加了10200m3，是增加到10200还是增加了10200如果是增加了，那么这样计算：8000/16=5008000*20%160010200-1600=86008600/500=17.2可以索赔17.2天
遇到（)情况时，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。 正确答案：ABCE
工程中费用与工期索赔问题 不成立，a总时差是6天，停工2天没有超过总时差，不影响总工期不存在赶工。故不能索赔
特大暴雨引起的经济损失和工期拖延，可以向业主索赔吗。暴雨，除非是那种本地区几十年一遇的那种，才可以索赔。非己方因素造成的窝工，必须是不可抗力，你一般的暴雨是形成。
如何向业主进行监理费用索赔？
关于建设施工中，施工工期索赔的问题
工期索赔，一般指( )要求延长工期。A．分包人向业主或者分包人向承包人 B．承包人 参考答案：B
承包人向业主索赔成立的条件包括有( )。 A．由于业主原因造成费用增加和工期损失
