工期延期与工期延误的区别、及索赔方式 一、区别:1、原因不同:工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。而工期延期的原因可能是多方面的,可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。2、是否合理:在不可抗力的影响下,工期延期在一定范围内,一般属于正常。工期延误属于违约行为。3、是否索赔:工期延期不进行索赔和赔偿,工期延误违约赔偿计算公式为:LD=0.15C/T。(LD为每个工作日的违约赔偿金,C为原始合同规定的总金额,T为原始合同规定的项目完工时间。二、责任方:工期延误:施工单位。工期延期:建设单位、监阀单位等。三、索赔方式:按照《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》第九条 规定:1、如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。2、发承包双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件。
工期索赔一般有几种方法,是什么? 索赔主要有两种方式:签证索赔和非签证索赔。工期索赔的常见原因是建设单位拖欠工程款(预付款、进度款(包括签证款)、结算款、保修金)导致的工期延误,可以进行工期索赔;其次为材料、机械、施工场地(如七通一平)的交付迟延引起的工期延误,可以进行工期索赔;其次为工程质量鉴定期间,如果鉴定结论为合格,工期相应顺延,可以进行工期索赔。工期索赔主要注意事项:有权不用,过期作废。工期索赔应当依据合同及相关法律法规,在相应期间内,以适当方式提出索赔意向;如若不提出意向,在工期索赔事项发生后仍继续实际履行承包合同,则索赔权利因届期不行使而作废。其他事项可向我咨询 工程专业律师 刘
施工索赔的主要内容是什么 发生施工索赔的主要内容律师解答:施工单位索赔管理是预测索赔机会,要合同实施中寻找和发现索赔机会,同时处理索赔事件,解决索赔争执,可能出现索赔机会的主要内容包括:。
发包人误了工期,承包人工期索赔有哪些内容? 我现在是一个工地的普通工人,我们每天工作都特别的辛苦,最近由于我们的发包人误了工期,所以我们的工程并没有如期的完成,我们需要索赔,所以想要咨询一下律师,承包人。
工期拖延和加速施工的费用索赔案例 FIDIC条款在中国行不通,如果你是国外的企业那就大不相同了!这里提到的交通干扰好像不在赔偿范围内,因为在投标过程中你没有考虑到是你自己的原因。每一次的因业主所造成的工期延误,你要有一些依据的如联系单或报告等,每次报送的材料要有签收和回复的才叫依据。《l.根据合同条件和实际调查结果,同意工期适当的延长,批准累计延期128天;2.业主不承担合同价以外的任何附加开支。这里体现不出工期顺延的责任在谁。如果你有足够的证明材料你可在施工验收后到法院提起诉讼。在工程未验收前你要与业主协调和收集证明材料,也有必要聘请专业律师提前做好准备。但是前提必须完工验收后才能诉讼噢变更增加的工程量都属合同外工程要以你投标分项工程的单价计算的,如果清单上没有的分项,要以议标的形式来谈。