建筑工程工期索赔 1、最直接的就是工期索赔，起码要按原施工周期索赔；若要按原工期竣工的话，需要有赶工措施费；2、若已有前期准备的话，可以索要窝工人工费、材料保管费（部分材料提前采购）、窝工机械费；3、若错过了最佳施工时期的话，要增加合理的施工措施费，如土方工程进入夏天的话，要考虑有雨季施工增加的措施费了；砼工程进入冬天的话，要考虑有冬施的费用了。总而言之，索赔主要是工期索赔和费用索赔，只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请，但目前的国情是大部分甲方仅给工期延长，费用上一般是不支持的。
如果甲方原因造成工期延误，可以索赔哪些内容 索赔内容：停工机械台班租赁费。劳工工资，现场管理人员费用，场地租赁费。由于甲方误工造成的其他经济损失。工程延误是由于承包人自身的原因造成，监理工程师必须严格控制工期延误。对工期延误常用的制约方式有：停止付款；追究工期延误的误期损失赔偿；终止对承包方的雇佣，并追究承包人给业主造成的经济损失赔偿。索赔就是受到损失的一方当事人向违约的一方当事人提出损害赔偿的要求，相对而言，违约的一方受理另一方的索赔要求，即称为理赔。索赔和理赔是一个问题的两个方面，在受害方是索赔，在违约方是理赔。罚金条款：当一方未履行合同义务时，应向对方支付约定金额的罚金，以补偿对方的损失。
甲方原因造成工期延误 乙方该如何索赔 甲乙双方协商，不能达成一致的找最近的仲裁机构，流程是这样。
由于承包商的原因造成工期延误，业主进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑 ( 参考答案：A，B，C，E
合同未约定承包人延误工期的处罚内容，发包人可以索赔吗？ 招标文件中注明每天扣除工程款的万分之十，但工程施工合同专用条款中未约定承包人原因导致工期延误的处罚上限及扣款比例，实际施工中若发生承包人延误的情形时，发包人可以。
工程尾款欠两万不给，合同都有，我工期延误了十天但是没耽误他，他就说耽误他了就顶我的尾款了
请问现场停水停电累计超过8小时除了可以索赔工期，可以索赔窝工费么？ 可以的。原《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）第13条规定：13工期延误 13．1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用。
工期延误索赔报告书怎么写？
