由于政府政令停工可以索赔工期吗?例如北京的APEC会议期间北京200公里内的工程全部停工，可以索赔工期吗？政府下令停工可以索赔工期吗

2020-07-21知识10

因不可预见因素而造成的停工，可以索赔工期么？新闻网页微信知乎图片视频明医英文问问更多？我要提问问题分类特色搜狗指南汪仔益民行动。？ 2020SOGOU.COM 京ICP证050897号什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔共1 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期。工程停工工期索赔你好！你当然可以申请赔偿，你们的合同有约定的按合同约定！因不可预见因素而造成的停工，可以索赔工期么？不可预见因素？如果不是人力不能改变的，那是可以索赔的。如需更具体问律师。建设工程由于政府原因导致工程停工施工单位是否可以索赔？由于业主原因停工一个半月，政府下发文件停工一个月。导致主体结构封顶时间延长。延长时间内混凝土级及黄沙价格上涨。施工单位提出索赔。这都是承包人的原因导致的涨价损失。按正常的思路来说，肯定应该由业主来承担损失。但是可能在实际的法院判决中，双方各负担一般都有可能。官司打到法院，法官也不可能一定就是工程方面的专家，瞎搞的可能性也有。如何进行停工索赔？在工程施工过程中，经常会遇到因为各种情况而导致工程大面积停工的现象。而这种现象会给施工者带来严重的工期损失和经济损失。为：-停工，索赔由于政府政令停工可以索赔工期吗？例如北京的APEC会议期间北京200公里内的工程全部停工，可以索赔工期吗？这个真的不行。在合同中这个属于不可抗力，你可以要求甲方延展相对应的停工工期+复工工期，如果甲方不同意并对你进行处罚，你可以到人民法院起诉，要求按照不可抗力处理。因政府原因停工造成的费用损失如何索赔根据双方的约定的履行。当前在线律师：，咨询律师免费，3~15分钟获得解答！紧急咨询江苏磐笃律师事务所专业：损害赔偿损害赔偿经济纠纷刑事辩护刑事辩护婚姻家庭。

#停工损失 #工程索赔 #法律