什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔
因业主自身原因将施工工期顺延17个月,施工单位怎么索赔? 工程索赔是指承包商在合同实施过程中,对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求,要索赔成功并不容易。根据实际经验,概括来讲索赔应做到“有理”、\"有据\"、\"有度\"、\"按时\"四个方面。“有理”就是要以招标文件、合同条款及相关的法律法规为依据;工期延误的责任到底该谁承担要分析清楚?有据“时要做到相关的证据要详实、可靠、完整;比如提供施工图迟后造成工期延误就要有相关收发文的原始记录;“有度”就是要有详细的计算过程,比如延期17个月是如何计算来的?被影响的工作是否为关键工作?“及时”就是要及时发出相关的索赔报告、严格按程序执行。如果没按规定程序报告,施工单位也要承担责任。长达17个月的延误如果平时没有阶段性的索赔意向、索赔报告,集中索赔很难成功。除了索赔17个月工期外,你方尚可以根据合同索赔经济损失,比如误工损失等。索赔手段主要有:谈判、调解、仲裁或诉讼等,需要根据实际情况采取。
建设工程合同工期延误怎么办,可以顺延吗 1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工。
工期延期与工期延误的区别、及索赔方式
监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理,为什么 您好,很高兴为您回答。关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限,以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限,故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准。希望回答能够帮助到您,谢谢