ZKX's LAB

怎样应对工程工期的反索赔 建筑工程可顺延的工期及索赔

2020-10-11知识13

怎样应对工程工期的反索赔 案情简介:2002年5月,某建筑公司与某开发商签订了《建设工程施工合同》(99文本,以下简称合同),承揽某住宅小区一期、二期工程施工,双方约定竣工日期为2003年7月。。

怎样应对工程工期的反索赔 建筑工程可顺延的工期及索赔

工程中遇到不可抗力工期顺延的怎么索赔 你好,根据你的描述,此问题一般在合同当中均有明确的约定,应当参照合同约定执行。可致电详询。

怎样应对工程工期的反索赔 建筑工程可顺延的工期及索赔

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。

怎样应对工程工期的反索赔 建筑工程可顺延的工期及索赔

#工程索赔#法律#发包人#不可抗力

随机阅读

qrcode
访问手机版