ZKX's LAB

工期停工索赔报告 什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔

2020-10-10知识10

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。

工期停工索赔报告 什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔

【网友咨询】怎样写工期索赔报告书?【律师解答】工期延误索赔报告书一、索赔成立理由1。与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。。

工期停工索赔报告 什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔

由于设计变更,业主下达停工命令,是停工当日要提出索赔报告吗,还是复工那天提出索赔报告? 索赔的程序一般是这样的:1、事件发生时,承包人应向监理工程是提交索赔意向书,索赔意向书应附有一定数量的证据文件,并说明依据合同什么条款,现提出索赔意向。2、收到索赔意向书后,监理工程师应根据合同规定及发生的事实情况,对索赔事件予以确认。(很多时候监理工程师可能不会发正式的确认文件)3、索赔意向书提交后的28天内,向监理工程师提交索赔报告,索赔报告应包括索赔诉求(工期和费用),证据材料,合同相关规定等。4、事件持续发生的,应每隔28天向监理工程师提交阶段索赔报告。5、事件影响结束后的28天内,向监理工程是提交最终索赔报告。如果提出索赔意向的时间超过了合同规定期限(一般为28天或者56天),从严格的合同管理角度讲,可以视为承包人放弃了索赔的权利。但中国有中国的国情,这一条一般很少用。

工期停工索赔报告 什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔

工期索赔报告怎么写

随机阅读

qrcode
访问手机版