一道关于工期和索赔题 综合分析如下：由于甲方原因造成工期延误的天数：3d+2d=5d（应赔）由于乙方原因造成工期延误的天数：2d+1d+4d=7d（应罚）由于乙方的加快施工速度提前（减少）工期2d（应以奖励）故乙方实际能够索赔的工期天数=5d+2d-7d=0由于能够索赔的工期天数是0，故不产生工期奖罚乙方可以提出以下经济索赔：工日（甲方原因造成的窝工）10+15+30=55个直接费增加=4+1.2+0.3+0.6=6.1万元从本案例来看，乙方采取加快施工的技术组织措施从而使工期提前2天，这应该是奖励范畴，但是乙方也由于自身原因延误工期，故此应该奖罚抵消。
工期索赔的计算方法，工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。
工程事故案例题 事故十有九是违章造成。该事故是工人违章拆除还是公司有关人员违章指挥造成的必须调查清楚。死亡四人，市安全部门及当地检察部门会介入调查。追究有关人员责任。
工期拖延和加速施工的费用索赔案例 FIDIC条款在中国行不通，如果你是国外的企业那就大不相同了！这里提到的交通干扰好像不在赔偿范围内，因为在投标过程中你没有考虑到是你自己的原因。每一次的因业主所造成的工期延误，你要有一些依据的如联系单或报告等，每次报送的材料要有签收和回复的才叫依据。《l.根据合同条件和实际调查结果，同意工期适当的延长，批准累计延期128天；2.业主不承担合同价以外的任何附加开支。这里体现不出工期顺延的责任在谁。如果你有足够的证明材料你可在施工验收后到法院提起诉讼。在工程未验收前你要与业主协调和收集证明材料，也有必要聘请专业律师提前做好准备。但是前提必须完工验收后才能诉讼噢变更增加的工程量都属合同外工程要以你投标分项工程的单价计算的，如果清单上没有的分项，要以议标的形式来谈。
今年建造师考试案例中工期索赔，7天到底赔不赔呀？ 是指最后总工期41周的那一道题吗？我认为，甲方批准了施工方案，所以须支付0.6万的措施费，它的总工期也得到了保证，工期提前1周与施工单位拖延的7天正好相抵，相当于按期交工，故无奖励也无罚款。不知对不，参加了考试的朋友都说说
工程索赔案例分析请问每项事件工期索赔各是多少天 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。
建筑工程项目管理案例分析：关于土石方工期延误索赔 1、索赔能成立。因为工期延误是由于发包方提供的地质情况有误造成的。2、索赔内容有两个方面，一是要求延长工期，而是要求承担由此额外增加的费用（如雨季施工增加费）。
工程索赔案例分析
建造师工期索赔问题 您好，您问的是2015年真题实务第一大题吗，索赔是一个月，因为C为非关键工作，总时差有1个月，工期延误2个月的话只能索赔1个月
