在《标准施工招标文件》中，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润的索赔事件包括（）。 A.业主延误移交 正确答案：DE施工中遇到不利物质条件、施工中遇到文物情况时，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润。参见教材P240。【该题针对“工程索赔”知识点进行考核】
不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行？ 这个问题分两部分来2113回答第一部分，费用索赔：5261通常情况下因不可抗力发生损4102失时1653，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上来讲也是不予支持的。第二部分，工期索赔：通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外，我说的是通常情况，具体的情况可能要看相关的承包合同，看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。
FIDIC合同条件下，承包人可以索赔工期、费用和利润的有（）． A.法规改变 B.工
既可索赔工期，又可索赔费用和利润的情况有( )。 A．业主提前占用工程 B．对竣工 参考答案：B，C，D
在《FIDIC合同条件》中，可索赔工期和费用，但不可以索赔利润的索赔事件包括 (
下列情形中，承包商可以索赔工期、费用和利润的是（）。A．发包人要求承包人提前竣工B．发包人原因引 正确答案：B
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有哪些 共1 工期延误指工程建设实际进度落于计划进度承包导致工期延误承包应支付工期延误违约金或者赔偿损失；发包导致工期延误应顺延工期补偿承包停工、窝工损失所工期延误。
