ZKX's LAB

由于发包人的原因导致工期延误,承包人的索赔意向通知书怎么写? 因发包人原因造成工期延误索赔

2020-10-03知识5

在施工合同中对发包人和承包人原因影响的工期延误有何规定? 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因 指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未造成全面停工的,要对工期顺延。

由于发包人的原因导致工期延误,承包人的索赔意向通知书怎么写? 因发包人原因造成工期延误索赔

工期延误索赔报告因发包人的原因导致工期延误的报告怎样写 增加项目就是工程变更嘛,工程变更必然引起工期变化,变更的内容需要变更通知,作为合同补充文件;或者就变更内容重新拟定合同和工期。如果工程施工过程中遇到了地质条件变化、环境条件变化、自然因素重大变化,属于人力不可抗因素或者建设方原因引起的,那么工期也应当相应顺延,并引起施工方对建设方的索赔请求。如果是施工方自身原因引起的进度缓慢,延误工期,那么建设方一般不批准延期申请!如果建设方要变更内容,就如你所说是增加项目内容,那么你应该请建设方出具变更通知,并协商工期进度。格式嘛,你写的就挺好的。

由于发包人的原因导致工期延误,承包人的索赔意向通知书怎么写? 因发包人原因造成工期延误索赔

因发包人及发包人分包单位原因造成的工期延误在三个月以内的,总工期顺延,费用不予以补偿,承包人在投标报价中综合考虑,超过三个月的,双方协商解决。费用不索赔是否合理???是否是霸王条款?? 因发包人及发包人分包单位原因造成的工期延误在三个月以内的,总工期顺延,费用不予以补偿,承包人在投标报价中综合考虑,超过三个月的,双方协商解决。。

由于发包人的原因导致工期延误,承包人的索赔意向通知书怎么写? 因发包人原因造成工期延误索赔

#发包人#工程索赔#法律

qrcode
访问手机版