环保停工令可否索赔工期 非施工单位的原因，造成无法停工8小时以上，工期索赔有什么法律法规

因不可抗力造成停工损失 承包商能否要求工期索赔？ 可以，不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔 新闻 网页 微信 知乎 图片 视频 明医 英文 问问 更多？ 。？ 2020SOGOU.COM 京ICP证050897号因季节性大雨造成停工5天，施工单位可以向建设单位提出工期索赔吗？请高手指点，谢谢 首先看2113你们的建设工程合同里是否有相应条款5261，即在自然原因，比如天4102气和突发性事件的条件下，1653建设工期如何确定，产生停工，窝工的后果怎么处理。一般情况下，天气原因造成的停工是在合同条款里预先存在的。工期索赔谈不上，因为建设单位并没有过错。因不可抗力造成停工损失 承包商能否要求工期索赔？ 可以，不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔因环保停工属于不可抗力因素吗，可以索赔吗 未到所面谈，律师回答仅供参考 5位律师回答 。今日咨询：41，632 条，律师解答：66，562 次 律师回复动态 9分钟前 近期帮助 25198 人 9分钟前 近期帮助 27215 人什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 共1 工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期。环保停工不能向甲方索赔吗？ 各自损失各自承担，参照不可抗力执行由于政府政令停工可以索赔工期吗？例如北京的APEC会议期间北京200公里内的工程全部停工，可以索赔工期吗？ 这个真的不行。在合同中这个属于不可抗力，你可以要求甲方延展相对应的停工工期+复工工期，如果甲方不同意并对你进行处罚，你可以到人民法院起诉，要求按照不可抗力处理。因不可抗力造成停工损失 承包商能否要求工期索赔？可以，不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔

#工程索赔#律师#停工损失#法律