因用地手续原因造成的停工期间下雨是否可以索赔 非自身原因的造成费用支出，可以向业主索赔，按合同约定进行索赔。
工程停工索赔 非承包商造成的停工，你可以对停工期间的人员、设备窝工费用进行索赔，同时要求工期顺延；在此期间的人员和材料价格上涨，也属于停工造成的损失，你可以到物价部门获取市场价格信息、物价指数，相应提出价格上涨导致的费用补偿。
工程停工索赔有时间限制吗，该在什么时候提出 什么是工程停工停工建筑施工是露天作业，存在风险是很大的。因此，停工的情况是不可预计的，也是多元的。比如天气，像地震、洪水等；还有甲方的原因，比如资金不足、或者。
如何进行停工索赔？在工程施工过程中，经常会遇到因为各种情况而导致工程大面积停工的现象。而这种现象会给施工者带来严重的工期损失和经济损失。为：-停工，索赔
土建停工索赔，停工期间窝工的人数怎么确认？除了拿施工单位的来对照。 窝工的人数只能通过施工现场有多少施工人员来确定，这个甲方现场代表一般大致会清楚啊。这个问题与施工单位进行沟通一下就可以啦。
建筑工程停工索赔范本 索赔单位：福建XX工程建设有限公司监理单位：XX工程管理(集团)有限公司福州分公司宁德项目部致：XX工程管理(集团)有限公司福州分公司宁德项目部索赔的详细理由及经过：我公司。
一、项目停工工程款如何索赔(《合同法》有效期限截止：2020年12月31日)项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索。
因建设方原因工程停工，造成的损失如何索赔 人力费用，施工单位的内部人员工资，属于人力成本。按照人力费用索赔
建设工程由于政府原因导致工程停工施工单位是否可以索赔？ 由于业主原因停工一个半月，政府下发文件停工一个月。导致主体结构封顶时间延长。延长时间内混凝土级及黄沙价格上涨。施工单位提出索赔。这都是承包人的原因导致的涨价损失。按正常的思路来说，肯定应该由业主来承担损失。但是可能在实际的法院判决中，双方各负担一般都有可能。官司打到法院，法官也不可能一定就是工程方面的专家，瞎搞的可能性也有。
建筑工程，由于业主方原因导致停工。承包方要求索赔中，以下事项是否可以索赔 由于业主方原因导致停工。2113承包方5261要求索赔管理人员每月4102工资和开工前准备资金的利息是合理的，1653承包方的合理计划利润及相应税金不能索赔，因为是间接损失，而且合同法也没有规定需要赔偿。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第二百八十五条 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。扩展资料：建设工程合同发包人应承担以下责任：（1）做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。《合同法》规定，发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并要求停工、窝工损失赔偿。（2）向承包人提供符合质量。
