ZKX's LAB

由于阴雨天气,施工工期延误,造成人员窝工经济损失,是否可以向业主提出索赔? 非施工单位因素致使工期延误的索赔

2020-09-30知识10

请问应为施工单位原因造成了工期延误,延误期间发生了不可抗力 2013版《清单计价规范》2113 9.11.1 因不可抗力事件导5261致的费用,发、承包双方应按以下原则4102分别承担并调整工程价款。1653 1.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;2.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;3.承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;4.停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;5.工程所需清理、修复费用,由发包人承担;2013版《建设工程施工合同》17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的。

由于阴雨天气,施工工期延误,造成人员窝工经济损失,是否可以向业主提出索赔? 非施工单位因素致使工期延误的索赔

工期延误,施工索赔问题 1事件1 2不可以索赔,由于承包单位自身原因造成;2事件3 要看是否总的进度缩短,如果是可以拿工期提前资金还不是技术措施费索赔原则:1、不应该由施工单位承担的风险而且必须造成额外的费用2、按规定要求时间提出

由于阴雨天气,施工工期延误,造成人员窝工经济损失,是否可以向业主提出索赔? 非施工单位因素致使工期延误的索赔

因业主自身原因将施工工期顺延17个月,施工单位怎么索赔? 工程索赔是指承包商在合同实施过程中,对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求,要索赔成功并不容易。根据实际经验,概括来讲索赔应做到“有理”、\"有据\"、\"有度\"、\"按时\"四个方面。“有理”就是要以招标文件、合同条款及相关的法律法规为依据;工期延误的责任到底该谁承担要分析清楚?有据“时要做到相关的证据要详实、可靠、完整;比如提供施工图迟后造成工期延误就要有相关收发文的原始记录;“有度”就是要有详细的计算过程,比如延期17个月是如何计算来的?被影响的工作是否为关键工作?“及时”就是要及时发出相关的索赔报告、严格按程序执行。如果没按规定程序报告,施工单位也要承担责任。长达17个月的延误如果平时没有阶段性的索赔意向、索赔报告,集中索赔很难成功。除了索赔17个月工期外,你方尚可以根据合同索赔经济损失,比如误工损失等。索赔手段主要有:谈判、调解、仲裁或诉讼等,需要根据实际情况采取。

由于阴雨天气,施工工期延误,造成人员窝工经济损失,是否可以向业主提出索赔? 非施工单位因素致使工期延误的索赔

因天气原因而耽误了部分工期,施工方是否可以索赔 能否索赔,就要看当初的合同协议是如何约定的。不过,由于天气原因而误了工期,在法律上有“不可抗拒的外力”一条,索赔还是有一定的难度。

#工期计算#工程索赔#发包人#施工合同#法律

随机阅读

qrcode
访问手机版