建设工程施工通用合同范本 建筑工程施工合同范本

建设工程施工合同中通用条款和专用条款是什么意思 发包方与承包方结合具体工程，经协商一致，可对通用条款进行补充或修改，在专用条款内约定。合同履行中是否执行通用条款要根据专用条款的约定。如果专用条款没有对通用条款的某一条款作出修改，则执行通用条款，否则按修改后的专用条款执行。在工程招标中，通用条款是作为招标文件的一部分提供给投标人。无论是否执行通用条款，通用条款都应作为合同的一个组成部分予以保留，不应只把协议书和专用条款作为全部合同内容。扩展资料：工期和施工进度：1、实际开工日期的认定① 承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等；② 承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期；③ 若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。2、竣工日期的认定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法：① 双方确认的日期为竣工日期；② 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（注意是经盖章的。最新建筑工程施工合同范本各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局，直辖市建委(建交委)、工商行政管理局，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司，有关中央。2020版建设工程施工合同通用条款 双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国 合同法》的规定，达成如下建设 工程施工合同 通用条款2018年，并由双方共同恪守。。《建设工程施工合同》-通用范本 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：李铸英（GF—2013—0201）建设工程施工合同住房和城乡建设部国家工商行政管理总局附件1 工程质量保修书…。.30发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：1.工程名称：恩施市国有林场危旧房改造配套基础设施建设房屋维修及附属工程(一标包）2.工程地点：3.工程立项批准文号：4.资金来源：5.工程内容：6.工程承包范围：计划开工日期：年月日（以实际开工日期为准）。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。工程质量符合国家现行工程质量验收合格标准。（建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013）1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；2.合同价格形式：。承包人项目经理：。本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和。建设工程施工合同通用条款范本谁有 发包人(全称)：_承包人(全称)：_根据《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及。建设工程施工合同通用条款有哪些 对于建设工程施工合同的内容，根据《合同法》第275条的规定，主要包括以下条款：1工程范围，主要包括工程名称及地点，建筑物的栋数、结构、层数、面积等；。建设工程施工合同范本【通用版】 试读结束，如需阅读或下载，请点击购买>；原发布者：律问建设工程施工合同发包方(以下称甲方)：_承包方(以下称乙方)：_法定代表人：_法定代表人：_身份证号码：_身份证号码：_为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：_4、工程面积：_5、工程立项批准文号：_第二条工程项目期限1、合同工期总共历时_天(日历天)；开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：(1)在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上(每次连续_小时以上)，影响正常施工；停水停电_天以上；(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙e5a48de588b6e799bee5baa6e79fa5e9819331333433623831方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程承包内容1、工程承包形式：_2、建筑工程施工合同范本 建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。合同的范本：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，合作双方在进行建设工程施工项目时，必须签订工程施工合同，并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。签订合同前，可参照国家发布的工程施工合同范本。1999年版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）建 设 工 程 施 工 合 同(GF—1999—0201)合同编号：字 号中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局第一部分 协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）元 六、。建筑工程施工合同通用条款有哪些 建筑工程施工合同通用条款第一条词语定义在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具体本条所指定的含义：1、甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付。建设工程施工合同的合同的范本 最低0.27元/天开通文库会员，可在文库查看完整内容>；原发布者：连接科技工程施工等相关事宜（以下简称“本工程”），协商一致订立本合同。第一条 工程概况1、工程名称：（下称本工程）；2、工程地点：3、工程规模：4、工程监理人：第二条 本工程承包范围及承包内容1、承包范围：2、工程内容主要包括：3、施工期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。4、关于本工程范围及工程内容的其它约定。第三条 本合同组成部分及解释顺序1、组成部分（1）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；（2）本合同条款；（3）中标通知书；（4）投标报价书（含报价修正函）；第四条 合同价款（11）与政府所有行政监督管理部门进行协调工作及执行其指令的所有费用；（2）在第一次支付工程进度款时，如本工程有

#合同管理#合同条款#中华人民共和国合同法#法律#建设工程施工合同