ZKX's LAB

电力建设工期延期索赔报告 怎样写工期索赔报告书?

2020-09-26知识13

什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误,承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期变更;4、自然风险;5、第三方风险;6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期,前三种情况承包人可以获得费用索赔,只有第一种情况,承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括:1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况,必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是,如果承包人预期支付工程款,虽然达到了无法施工的程度,但是,承包人没有实施停工,而是垫资继续施工的,法院未必同意工期顺延。甲方违约,未。

电力建设工期延期索赔报告 怎样写工期索赔报告书?

建筑工程延误工期了怎么索赔? 1、最直接的就是工期索赔,起码要按原施工周期索赔;若要按原工期竣工的话,需要有赶工措施费;2、若已有前期准备的话,可以索要窝工人工费、材料保管费(部分材料提前采购。

电力建设工期延期索赔报告 怎样写工期索赔报告书?

怎样写工期索赔报告书? 工期延误索赔报告书 一、索赔成立理由 1.与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于。

电力建设工期延期索赔报告 怎样写工期索赔报告书?

工期索赔报告怎么写 随着我国城市化进程加快,建设房屋的工程越来越多。在工程施工过程中,如果承包人遇到工期延误需要向发包人索赔,应该写什么样的索赔报告?。

#工期计算#工程索赔

随机阅读

qrcode
访问手机版