建筑工程合同无效逾期竣工的，发包人能否要求赔偿工期拖延损失 建筑工程合同无效的情形有哪些按规定，当承包人与发包人签订的建筑工程合同，存在以下情形之一时，就会被认定为无效：1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。
如何进行工期费用索赔 由于合同的违约金是单向的（只处罚承包方），没有约定发包方的违约责任，故，属于不公平或者说是不完善的经济合同。双方发生争议，可以在进行协商处理，而不是直接确定对等。
建筑工程无效合同.承包方延误工期作为甲方如何索赔 首先如果认定合同无效，那么签订合同的双方都不受合同内容的约束，所以双方就不承担就合同法表述的民事责任。
建设工程施工合同工期延误怎么写 (1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，对该部分工程价款不能协商一致，承包人可以要求按照定额审价；(2)如果是合同范围之外的工程，承包人需要保留。
计算工期索赔天数 致使土方量增加了10200m3，是增加到10200还是增加了10200如果是增加了，那么这样计算：8000/16=5008000*20%160010200-1600=86008600/500=17.2可以索赔17.2天
建设工程合同工期延误怎么办，可以顺延吗 1、工期延误的情形有哪些？《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工。
因甲方原因造成工期延误，合同没有规定违约金，怎么索赔？ 提示：法律咨询具有特殊性，律师回复仅供参考，如需更多帮助，请咨询律师。单纯的违约金过高是不会导致合同无效的，如果只是单纯的违约金过高，可以在起诉时请求法院适当。
