因为业主原因工程拖延了一个月，但是没有超过合同工期，可以进行工期索赔吗
工程中费用与工期索赔问题 不成立，a总时差是6天，停工2天没有超过总时差，不影响总工期不存在赶工。故不能索赔
关于建设施工中，施工工期索赔的问题 可以，但是你需要有证据，而且需要在事件发生后立即向总监理工程师提交工程临时延期申请表，最后还要提供工程延期申请表。如果过了时间，就不能索赔了。时间应该是15天或者。
工期和费用索赔 这个问题分两部分来回答第一部分，费用索赔：通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上来讲也是不予支持的。第二部分，工期索赔：通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外，我说的是通常情况，具体的情况可能要看相关的承包合同，看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。
拖延工期如何索赔 根据合同要求索赔。拖延工期索赔费用包括一、总部管理费用总部管理费用的计算、证实和审核都非常困难。下面介绍几种计算方法。(一)总直接费分摊法该种方法是以费用索赔中的。
因业主自身原因将施工工期顺延17个月，施工单位怎么索赔？ 工程索赔是指承包商在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求，要索赔成功并不容易。根据实际经验，概括来讲索赔应做到“有理”、\"有据\"、\"有度\"、\"按时\"四个方面。“有理”就是要以招标文件、合同条款及相关的法律法规为依据；工期延误的责任到底该谁承担要分析清楚？有据“时要做到相关的证据要详实、可靠、完整；比如提供施工图迟后造成工期延误就要有相关收发文的原始记录；“有度”就是要有详细的计算过程，比如延期17个月是如何计算来的？被影响的工作是否为关键工作？“及时”就是要及时发出相关的索赔报告、严格按程序执行。如果没按规定程序报告，施工单位也要承担责任。长达17个月的延误如果平时没有阶段性的索赔意向、索赔报告，集中索赔很难成功。除了索赔17个月工期外，你方尚可以根据合同索赔经济损失，比如误工损失等。索赔手段主要有：谈判、调解、仲裁或诉讼等，需要根据实际情况采取。
什么是工期索赔？
因为业主原因拖延了一周工期但是没有超过合同工期可以进行工期索赔吗
