2013年建设合同通用条款

gf2013建设工程施工合同的通用条款能修改吗 通用条款不用修改，有不同约定时在专用条款处写明，专用条款的项目跟通用条款是对应的按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本通用条款的规定，监理人收到承 参考答案：D解析：《建设工程质量管理条例》第30条规定：\"隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。施工合同约定监理人收到承包人隐蔽工程验收建设施工合同在专用条款填写时画斜杠是否代表执行通用条款，如果是先关的规定出处是什么？ 2013年最新-建设工程施工合同的说明中（三）专用合同 第3点有注明：3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。按照2013版《建设工程施工合同文本》通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行 参考答案：D《建设工程施工合同（示范文本)》（GF－2013－0201)主要由（）三部分组成。A.通用条款B.合同标 正确答案：ACEA、C、E；建筑工程合同通用条款 1、通用条款—是每个建设工程都有的，是相对公平的条款；2、专用条款—由于每个工程（包括甲方的要求）是不同的，所以要有专用条款来进行约缉攻光纪叱慌癸苇含俩定；建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>原发布者:jinlin753建设工程施2113工合同（示范文本GF-2013-0201）第一部5261分合同协4102议书第一部分合同协议书发包人（全称1653）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年 月 日。计划竣工日期：年 月 日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥元)。2.合同价格形式：。五、项目经理承包人项目经理：。六、按照2013版《建设工程施工合同文本》通用条款规定，隐蔽工程经验收达到工程质量标准规 参考答案：D请问现在实行的2013版《建设工程施工合同（示范文本）》中的通用条款具有法律效应吗？施工方或者建设 简单的说，不是必然无效，但是通常会被认定为无效。具体分析如下：通用条款是根据法律法规的规定制定的，无论如何修改通用条款内容，只要合同约定违反法律法规的效力性强制规定，该条款就无效。一般，通用条款不允许修改，但是实践中还是经常对其进行修改，但是修改要在补充条款中进行（也有在专用条款中进行，但是不怎么规范）。题主说的情况，如果是在通用条款部分直接修改，发生争议建设单位一般不会认可，法院也很难支持，因为第一违反了相关规定，第二违反了工程行业的惯例（在补充条款中修改通用条款）。此外，通常合同会约定补充条款效力高于专用条款，专用条款高于通用条款，如果施工方修改的内容补充或专用条款有约定，那么优先适用补充或专用条款的约定，实际效果和无效也没啥区别。