甲方原因造成工期延误 乙方该如何索赔 甲乙双方协商，不能达成一致的找最近的仲裁机构，流程是这样。
什么原因造成的工期延误，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 工期2113延误是指工程建设的实际进5261度落后于计划进度。因承包人导4102致的工期延误，承包1653人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因，工期延误可分为以下六种情况：1、甲方原因；2、甲方风险；3、工期变更；4、自然风险；5、第三方风险；6乙方原因。其中前五种情况的工期延误承包人可以请求顺延工期，前三种情况承包人可以获得费用索赔，只有第一种情况，承包人可以获得利润索赔。计划进度和定额工期是工期延误的参照物。一、甲方原因指甲方违反合同约定或者法定义务造成的工期延误。包括：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件。拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。以上前三种情况，必须达到了导致承包人无法施工的程度。但是，如果承包人预期支付工程款，虽然达到了无法施工的程度，但是，承包人没有实施停工，而是垫资继续施工的，法院未必同意工期顺延。甲方违约，未。
如果甲方原因造成工期延误，可以索赔哪些内容模板 结合主体身份、法律关系、合同内容、合同效力和履行情况综合考虑。介绍不足以让律师直接回答你所谓的索赔范围。
甲方原因造成工期延误乙方该如何索赔？ 甲乙双方协商，不能达成一致的找最近的仲裁机构，流程是这样。
因乙方原因导致停工，延误工期，材料上涨，甲方能进行索赔吗 可以按合同约定要求赔偿违约金。
